Договор на создание и монтаж декораций

Договор на создание и монтаж декораций

Договор на создание и монтаж декораций

Подрядчик несет ответственность за корректность замеров, произведенных инженером Подрядчика, лишь в той части, которая относится к объему выполненных работ, количества и ассортимента материалов; ответственность за количество и ассортимент материалов, поставляемых Заказчику другой стороной, Подрядчик ответственности не несет. 7.5. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных рабочими Подрядчика по их устной договоренности с Заказчиком и не отраженных в Договоре. 7.6В случае вынужденного хранения выполненного заказа по окончанию срока изготовления, Заказчик уплачивает Подрядчику складские расходы из расчета 245,00 рублей за каждый день хранения изделия. 7.7. Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля.

Договор на изготовление лестницы

При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями.

Оформление мероприятий

В случае неуплаты Заказчиком оставшейся к расчету суммы Договора, Подрядчик не несет никаких гарантийных обязательств по условиям настоящего Договора. 7.2.

Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи. 7.3.

В тех случаях, когда Заказчик по каким — либо причинам не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, гарантийные обязательства на произведенные по данному Договору работы не имеют юридической силы.
7.4.

Договор на создание видеофильма

Внимание Для выполнения указанных работ Заказчик обязуетсяпредоставить всрок до » » 20 _ г.необходимую проектную и сметную документацию,техническиеусловия,предоставитьПодрядчику оборудование, инструменты, материалы. 1.3. РаботуПодрядчик выполняет из своих материалов,на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с » » 20 г. до » » 20 г.

Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работасчитаетсявыполненнойпослеподписанияакта приема-сдачиРаботыЗаказчикомилиегоуполномоченным представителем. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 2.1.2. ВыполнитьРаботувсрок,указанныйвпункте1.4 настоящего договора.
2.1.3.

Передать результат Работы Заказчику. 2.1.4.

Договор подряда общая форма

Важно Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г. Москва от 15 января 2012 г. Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н.

, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный ?.?. именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:

  • изготовление деревянной (дуб) лестницы
  • монтаж лестницы на объекте по адресу: г.

Источник: http://frico.su/dogovor-na-sozdanie-i-montazh-dekoratsij/

Договор на оказание услуг по декорированию

Договор на создание и монтаж декораций
на оказание услуг по декорированию

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по художественному оформлению зала, расположенного по адресу: и предназначенного для проведения мероприятия, которое состоится «»2016 г.

1.2. Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия.

1.3. Заказчик обязуется предоставить помещение, принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, согласно счёту №, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  • предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  • предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  • выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
  • сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2016 года;
  • по окончании мероприятия в срок до часа «»2016 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;

2.2. Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется:

  • предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;
  • предоставить Исполнителю помещение, подлежащее декорированию в срок не позднее часов «»2016 года – не позднее часов до начала мероприятия высказать свои замечания по внешнему виду помещения и, если таковые отсутствуют, принять работу;
  • своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
  • в случае внесения изменений в утвержденный проект оформления во время проведения оформительских работ, оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки выполненных работ;
  • обеспечить сохранность и целостность предоставленных в прокат имущества и материалов до конца мероприятия.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ.

Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика. Способ оплаты – наличный расчёт.

3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия. При этом % от общей суммы оплачивается в качестве аванса не позднее дней до начала мероприятия. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е.

отсутствия надлежащего оформления помещения к сроку, указанному в настоящем договоре, по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается.

4.2. В случае отмены мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, внесённая в соответствии с п.3.1 настоящего договора, подлежит возврату полностью или частично на усмотрение Исполнителя.

4.3. За нарушение сроков вывоза элементов оформления предоставленных в прокат, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере одной базовой величины за каждый день задержки.

4.4. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать с виновной стороны только уплаты неустойки, в соответствии с условиями договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

5.2. Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и дизайнерская документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

5.3. Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, кроме материалов и элементов, необходимых для аэродизайна помещения являются собственностью Исполнителя.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, содержат конфиденциальную информацию и разглашению не подлежат.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-na-okazanie-uslug-po-dekorirovaniyu/

Образец договора

Договор на декорирование интерьера относится к возмездному, т. е. оплачиваемому виду оказания услуг. Документ является основополагающим при определении договоренности между заказчиком с одной стороны и исполнителем с другой. Форма правоустанавливающей бумаги предполагает письменный вид и не требует особой удостоверяющей печати нотариуса.

договора на декорирование интерьера в обязательном порядке должно иметь нижеприведенную информацию:

  • название соглашения на оформление помещения;
  • наименование места заключения документа и число, месяц, год подписания;
  • фамилия, имя, отчество участников (заказчика и исполнителя) гражданско-правовых отношений и указание документа, на основании которого действует подписывающее лицо;
  • фиксирование предмета договора — декорирование интерьера. Организация или ИП осуществляет дизайн-проект и сдает своевременно заказ, а заказчик принимает и оплачивает работу. Прописывание характеристик помещения, нуждающегося в усовершенствовании — количество квадратных метров и месторасположение;
  • указываются сроки и порядок проведения работ — перечисление комплекса услуг, проведения встреч с заказчиком и т. д.;
  • стоимость дизайн-проекта и порядок оплаты — размер аванса, формат произведения выплат — в наличной или безналичной форме;
  • права и обязанности участников;
  • процедура сдачи готовой работы исполнителем и приема заказчиком;
  • ответственность сторон за недобросовестное выполнение обязательств. Указание штрафов и пени за просрочку срока сдачи дизайн-проекта или за невыплату заказчиком в срок денежного вознаграждения;
  • форс-мажорные обстоятельства — военные действия, стихийные катаклизмы, объявление всеобщей мобилизации;
  • срок действия договора на декорирование интерьера;
  • процедура расторжения письменной договоренности — указание условий для одностороннего расторжения соглашения, количество дней, при которых следует уведомить другую сторону и т. д.;
  • заключительные положения договора декорирования интерьера;
  • реквизиты заказчика и исполнителя — ФИО, наименование организации, ИНН, КПП, адреса, паспортные реквизиты, номер телефона;
  • подписи участников.

Узнайте к чему:  Как россиянам получить визу в ГОА

К вышеуказанному образцу прикладывают акт приема-передачи оказанных услуг, техническое задание, отчет.

оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок — здесь есть куча образцов документов

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДЕКАРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДОК г.

_________________ «___» ___________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Наименование работ, стоимость и прочие необходимые условия заказа, фиксируются в протоколе согласования цены, именуемом в дальнейшем «Протокол», являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписываемым Исполнителем и Заказчиком до начала проведения работ.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, содержат конфиденциальную информацию и разглашению не подлежат. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр.

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

подряда на изготовление фасадного декора ________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ИП Лазарь Александр Александрович, далее именуемый Подрядчик, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий о нижеследующем.

1.1 Фасадный декор — продукция Подрядчика — архитектурные детали отделки фасада выполненные из экструдированного пенополистирола с армированным стеклосеткой штукатурными покрытием, готовым к покраске.

на оказание услуг по декорированию на оказание услуг по декорированию 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по художественному оформлению зала, расположенного по адресу: и предназначенного для проведения мероприятия, которое состоится « » 2014 г.

1.2. Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия.

Договор подряда на монтаж оборудования * В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.

* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты! * Позвоните на горячую линию: Москва и Область — 7(499)350-83-24 Санкт-Петербург и область — 7(812)627-16-31 1.

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: по адресу: г. , ул. , дом . 1.2.

Узнайте к чему:  Имущественный вычет на ремонт квартиры

2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1.

Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования.

Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора; 2.1.4.

сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ. 2.1.5.

выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  • предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  • предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  • выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
  • сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2016 года;
  • по окончании мероприятия в срок до часа «»2016 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;

2.2.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем , настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. 7.

Прочие условия 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

* Позвоните на горячую линию: Москва и Область — 7(499)350-83-24 Санкт-Петербург и область — 7(812)627-16-31 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г.

__________________, ул. _____________________, дом _______. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия.

1.3. Заказчик обязуется предоставить помещение, принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, согласно счёту №_ _______ , который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Узнайте к чему:  Договор купли продажи сельхоз животных образец

Заказчик обязуется предоставить помещение, принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, согласно счёту № , который является неотъемлемой частью настоящего договора. 2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы: 2.2. Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется: 3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия.

декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики) настоящий договор о нижеследующем.

(произведения скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративные и оформительские работы, станковая живопись и графика) 2.

Художественное произведение создается в соответствии с (тематика художественного произведения) (другие необходимые данные) скульптуры Исполнитель предъявляет Заказчику эскиз (набросок).

произведение в срок _____________________________________, а Заказчик

Заказчик обязуется предоставить помещение, принять и оплатить выполненную работу в полном объеме, согласно счёту № , который является неотъемлемой частью настоящего договора. 2.1. Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  1. по окончании мероприятия в срок до часа « » 2019 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;
  2. сдать результат работ Заказчику не позднее часов « » 2019 года;
  3. предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  4. выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
  5. предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;

7 (495) 580-50-41

Концептуальное решение — это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.

Эскиз дизайн-проекта — цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающийся пояснительной запиской. Планировочные решения — варианты перепланировки помещения.

Договор на разработку дизайн-проекта

___________ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком условий пункта 2.5.1., допуска представителя Исполнителя на объект для осуществления обмеров, а так же утверждения Заказчиком Технического задания (Приложение №1).

Заказчик: _____________________________, тел.

______________________, адреса электронной

Представитель Заказчика, действующий на основании доверенности: _______________________

_______телефон_____________________________ , адрес электронной

Копирование материалов сайта запрещено.

На дайджест уже подписались 1488 человека!

Источник: https://fileddl.info/dogovor-sozdanie-montazh-dekoratsiy/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.